Советским районным судом г. Воронежа рассмотрено гражданское дело по иску Л. к ИП К. о взыскании предварительной оплаты по договору подряду, неустойки, штрафа.
В исковом заявлении было указано, что «27» сентября 2023 г. между Л. и ИП К. заключен договор подряда на выполнение строительных работ, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства выполнить общестроительные работы по строительству одноэтажного жилого дома площадью 90 кв.м., пригодного для круглогодичного проживания с возможностью доступа в любое время года в соответствии с Градостроительными нормами и правилами, за счет Заказчика. Оплата работ и материалов по договору составила 3 200 000,00 рублей 00 копеек и была произведена истцом в полном объеме. Работы должны были быть завершены в срок до «10» февраля 2024 г. Ответчик взятые на себя обязательства не исполнил, получив денежные средства, работы по договору не выполнил. 26 сентября 2024 года Истец направил в адрес ответчика претензию-уведомление с требованием в трехнедельный срок с момента получения претензии завершить работы, информировании истца о завершении строительства, а также взыскании неустойки. Претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.
На основании изложенного и с учетом уточнения требований, истец окончательно просила:
1.    Взыскать денежные средства, уплаченные по договору подряда строительных работ в жилом доме в размере 568 051 рубль.
2.    Взыскать денежные средства в качестве компенсации стоимости работ на устранение выявленных недостатков в жилом доме по в размере 285 653 рубля.
3.    Взыскать неустойку по Закону о защите прав потребителей за период с 08 февраля 2024 года по 07 октября 2025 г. в размере 568 051 рубль.
4.    Взыскать штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
5.    Взыскать стоимость экспертизы.
В данном случае судом бесспорно установлено, что работа подрядчиком выполнена не в полном объеме, с недостатками, что также подтверждается судебной экспертизой, действия по устранению недостатков, несмотря на требования истца, ответчиком не предпринимались.
Решением Советского районного суда г. Воронежа исковые требования Л. о взыскании с ответчика уплаченной по договору подряда сумме в размере 568051 рублей, денежной компенсации стоимости работ на устранение выявленных недостатков в размере 285653 рублей, неустойки в размере 100000 рублей, штрафа 476852 рублей, расходов по оплате судебной экспертизы в размере 84000 рублей были удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.